********(*期)
施工标段
(招标编码:/)
招标文件
招标人:****賨成建设发展投资有限公司(盖单位章)
□招标代理机构:/(盖单位章)
☑招标代理机构:****(盖单位章)
招标代理机构项目负责人:吴祥(盖从业印章)
招标文件编制人员:向林、吴颖、刘萍、胥梦涵(盖从业印章)
年月日
注:实行委托招标组织形式的,招标代理机构项目负责人和招标文件编制人员应是招标人和
招标代理机构双方签订的委托招标代理合同载明的项目负责人和主要专职技术人员。
目录
第*卷
☑第*章招标公告(适用于****)
第*章投标人须知
☑第*章评标办法(综合评估法)
第*章合同条款及格式
第*部分合同协议书
第*部分通用合同条款
第*部分专用合同条款
第*卷
第*章工程量清单
第*章图纸
第*章技术标准和要求
第*卷
第*章投标文件格式
*、投标函及投标函附录
(*)投标函
(*)投标文件真实性和不存在限制投标情形声明
(*)投标函附录
*、法定代表人身份证明
*、授权委托书
*、联合体协议书
*、投标保证金
*、已标价工程量清单
*、施工方案
*、项目管理机构
(*)项目管理机构组成表
(*)主要人员简历表
*、拟分包项目情况表
*、资格审查资料
(*)基本情况表
(*)近年财务状况表
(*)近年完成的类似项目情况表
(*)正在施工的和新承接的项目情况表
(*)近年发生的诉讼及仲裁情况
*、其他材料
第*卷
********(*期)
施工标段
(招标编码:*
招标文件
价
发展
招标人:****寶成建设发展投资有限公(盖单位章)
*****
招标代理机构:/(盖单位章)
工程
口招标代理机构:****(盖单位章)
理从业人员专
工程建设招标代
省
吴祥
招标代理机构项目负责人:吴祥**盖从业印章)
****************
可
招标文件编制人员:向林、吴颖、刘萍、脊梦涵函(盖从业印章)
向 |
林**************** |
年月日 |
****省工程建设招标代理从业人员专用章吴颖******************** |
售:**机构项目负责人和 |
注技师委格招标册监理工程师 |
|
注册证号:*****整想 |
****省工程建设招标代理从业人员专用章****省工程建设招标代理从业人员专用章
林****************吴颖****************
向年月日
********
注技师委格招标册监理工程师售:**机构项目负责人和
注册证号:*****整想
标代理机构双方签订的委托招标代理合同载明的项目负责人
职技术人员。
工程建设招标代理人
员
刘萍
胃梦涵
****************
****************
*
中
德明工程技术服务有限
德明*
工程技术
*
☑第*章招标公告(适用于****)
********(*期)(项目名称)施工标段
招标公告
*.招标条件
*.*本招标项目********(*期)(项目名称)
已由****发展和改革局(项目审批、核准或备案机关名称)以川投资备【****-******-**-**-
******】****-****号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为****賨成建设发展投资有
限公司,建设资金来自企业****(资金来源),项目出资比例为***%,招标人为****賨成建
设发展投资有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行****。
*.*本招标项目由****发展和改革局(核准机关名称)核准(招标事项核准文号为川投资
备【****-******-**-**-******】****-****号)的招标组织形式为委托招标(□自行招标
☑委托招标)。招标人选择的招标代理机构是****。
*.项目概况与招标范围
*.*标段划分:施工*个标段。
*.*建设地点:****主城区。
*.*建设内容及规模:按照“统*规划,分步实施”的总体思路,在全县城区分期进行
投资建设充电站及智慧停车场。计划*期总投资********。在城区市政公共场地规划建设*
个充电站。分别是:*、华中及县医院地下停车场充电站。*、明月大桥充电站。*、云满庭路
边停车场充电站。*、迎宾*号*区路边停车场充电站。*、城南货运停车场充电站。*、校
场坝停车场充电站。中医院新大楼停车场充电站。
*.*计划工期:***日历天。
*.*招标范围:本项目图纸及工程量清单和第*章“技术标准和要求”所示范围内全部
内容。
(说明本次招标项目的建设地点、规模及投资额、计划工期、招标范围、标段划分及标段投
资额等)。
*.投标人资格要求
*.*本次招标要求投标人须具备
*.*.*资质条件:具备独立企业法人资格,具有机电工程施工总承包*级及以上资质,
需同时具备电力设施许可证承装(修、试)*级及以上资质,或具有电力工程施工总承包*
级及以上资质。
*.*.*业绩要求:
□近年(年月日至投标截止时间,不少于*年)(多项选择:□已完成□
已完成或新承接或正在施工)不少于*(*至*个)个类似项目。类似项目是指:/。
☑无业绩要求。
*.*.*项目经理的资格要求:
☑项目经理(项目负责人)资格:具有机电工程(注册专业)*级及以上建造师,具
有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(*证),/(业绩要求),
须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)。
*.*本次招标□接受☑不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:/。
*.*各投标人均可就上述*(具体数量)标段投标。
*.招标文件的获取
*.*凡有意参加投标者,请于年月日开始登*:□全国公共资源交易平台(*
川省)(网址:****://******.**.***.**)—“登录”——“交易主体”—“建设工程”,
通过数字证书免费下载招标资料(招标文件、技术资料等)。☑全国公共资源交易平台(*
川省·****市(州))(网址:****://***.******.**)—“登录”—“****市公共资源交
易服务网”,通过数字证书免费下载招标资料(招标文件、技术资料等)。
*.*招标人不提供招标文件获取的其他方式。
*.投标文件的递交
*.*投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为年月日时分
(见附件********(*期)(项目名称)招标文件
有关时间安排)。
*.*电子投标文件递交方式:
网上递交:网上递交网址为****://***.******.**,投标人必须在投标截止时间前完成
所有投标文件的上传,将经数字证书(****电子签章)认证签章并加密的电子投标文件通过
“上传投标文件”模块上传到《****市公共资源交易服务网建设工程招投标交易平台》。逾
期上传投标文件电子招标投标交易平台将予以拒收。
网上递交投标文件后,请务必在项目开标前半小时内,将存储投标文件的光盘,现场进
行递交,地点为马踏洞新区龙马大道与鱼泉路交叉口处新政务服务大楼*楼*区“****市
公共资源交易服务中心”本项目开标厅,逾期送达或者未送达存储投标文件的光盘,视为投
标无效。
*.发布公告的媒介
本次招标公告在《全国公共资源交易平台(****省)》和****市公共资源交易服务网
(公告发布的其它媒介名称)上发布。
*.联系方式
招标人:****賨成建设发展投资有限公司
地址:****省****市****天星街道办滨江社区怡康路**号
邮编:******
联系人:****
电话:****-*******
传真:/
电子邮件:/
网址:/
开户银行:/
账号:/
招标代理机构:****
地址:成都市青羊区光华中心*座****号
邮编:******
联系人:****
电话:***-********
传真:/
电子邮件:/
网址:/
开户银行:/
账号:/
年月日
注:
(*)若划分标段,则填写标段序号;若划分为*个及以上标段,应分别明确各标段的具
体内容、划分情况。
(*)招标人对投标人的资质要求,应是国家对投标人生产、制造等方面的规定。
(*)招标人对投标人的类似项目业绩要求,设置的合同额、供货数量、技术规格等量化
指标不得高于本次采购相应指标,类似项目业绩的定义应明确,用语准确无歧义。
第*章投标人须知
投标人须知前附表
条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
*.*.* |
招标人 |
名称:****賨成建设发展投资有限公司地址:****省****市****天星街道办滨江社区怡康路**号联系人:****电话:****-******* |
*.*.* |
招标代理机构 |
名称:****地址:成都市青羊区光华中心*座****号联系人:****电话:***-******** |
*.*.* |
项目名称 |
********(*期) |
*.*.* |
建设地点 |
同招标公告 |
*.*.* |
资金来源 |
同招标公告 |
*.*.* |
出资比例 |
同招标公告 |
*.*.* |
资金落实情况 |
已落实 |
*.*.* |
招标范围 |
同招标公告 |
*.*.* |
计划工期 |
***日历天 |
*.*.* |
质量要求 |
质量标准:质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第*章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 |
*.*.* |
投标人资质条件、能力和信誉 |
资质条件:同招标公告。财务要求:近*年(****年—****年)无亏损。业绩要求:同招标公告。信誉要求:没有处于投标禁入期内。项目经理(建造师,下同)资格:同招标公告。技术负责人资格:具有电力工程或机电工程相关专业中级及以上职称或者与项目经理要求相同的专业和等级的建造师;其他要求:(*)主要人员(项目经理、技术负责人和其他主要人员)应是投标人本单位人员,并按第*章“投标文件格式”的“主要人员简历表”要求填写和提供相应的有效证明、证件。(*)企业注册地不在****省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的****省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。注:(*)招标人对财务、业绩等没有要求的,可以填*年。如招标人不限制亏损企业投标的,在财务要求栏填,“近*年以内无亏损”。(*)类似项目应以项目的规模、性质和技术要求来确定,即以投标人的能力为本项目的准入条件*视同仁地对待所有潜在投标人,不得以特定的行业、地区等(不以潜在投标人的能力而以潜在投标人的身份)条件排斥和限制潜在投标人。类似项目的具体个数以备案为准。(*)“业绩要求”中的选择为单项选择。 |
*.*.* |
是否接受联合体投标 |
☑不接受,□接受:应满足下列要求:/。 |
*.*.* |
限制投标的情形 |
除投标人不得存在的**种情形之*外,投标人也不得存在下列情形:(**)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的;(**)在最近*年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的;(**)在最近*年内投标人拟委任的项目经理因违反《注册建造师管理规定》被建设主管部门或者其他有关部门行政处罚的;(**)单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得在同*标段或未划分标段的同*项目中同时投标。(**)拟任项目经理在参加本项目投标时(指提交投标文件截止时间),在其他合同履行期间(合同履行期间是指从工程项目签订承包合同之日起至工程项目验收合格**之日止的时间)的工程项目中担任项目经理或施工负责人的(□在本项目其他标段担任项目经理的除外)。☑(**)根据国家或****省有关部门制定的联合惩戒措施规范性文件(联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与****活动),被列为联合惩戒对象的;注:除此之外招标人不得另行增加其他限制投标情形。本条(**)、(**)规定的事项,应以有关行政主管部门出具的已生效的行政处罚决定书为依据,“近*年”“近*年”应以行政处罚决定书的出具时间起算。“被暂停或取消投标资格的”是指:投标人存在被行政主管部门依据法律、法规、规章作出暂停或取消*定时期投标资格的已生效行政处罚,其限制投标范围与所依据的法律、法规、规章适用范围相同,与行政处罚规定的限制投标行政区域无关。骗取中标是指投标人实施了以弄虚作假的行为作为谋取中标的手段,投标人只要具有弄虚作假的行为,无论结果是否中标,都属于骗取中标。“严重违约”是指:(*)在经营活动中,被行政监督部门认定为情节严重的或严重违约的。(*)在既往工程建设项目中,转包的。(*)在既往工程建设项目中,违法分包*次以上的。 |
*.*.* |
踏勘现场 |
不组织 |
*.**.* |
投标预备会 |
不召开 |
*.**.* |
投标人提出问题的截 |
递交投标文件截止时间**天前,所有报名并下载了招标 |
(*)主要人员简历表
姓名 |
姓名 |
|
年龄 |
|
|
学历 |
学历 |
|
职称 |
职称 |
|
职务 |
|
|
拟在本合同任职 |
拟在本合同任职 |
|
毕业学校 |
毕业学校 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
时间 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
参加过的类似项目 |
担任职务 |
担任职务 |
发包人及联系电话 |
发包人及联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:(*)项目经理、技术负责人应附身份证、社保缴费证明和第*章投标人须知前附表*.*.*条规定
的证书扫描件;其他人员应附身份证、社保缴费证明和第*章评标办法中规定的证书扫描件。
(*)社保缴费证明是指,由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近*个月连续缴费证明,从招
标文件开始下载时间的上*个月或上上个月起算,往前推*个月的连续、不间断的缴费证明,企业设立不足*
个月的可少于*个月;退休人员提供退休证明材料,无需提供社保缴费证明;新聘人员提供至少*个月在该投
标人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。
(*)资格条件和评标办法中有其他要求的应按要求提供相关证明材料扫描件,未要求的可不提供。若
要求项目经理业绩,则项目经理业绩以竣工验收报告中载明的项目经理为准。
(*)使用电子注册证书的,其电子证书的有效性应符合有关规定。
*、拟分包项目情况表
分包人名称 |
|
地址 |
|
法定代表人 |
|
电话 |
|
营业执照号码 |
|
资质等级 |
|
拟分包的工程项目 |
主要内容 |
预计造价(****) |
已经做过的类似工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:*、附分包人的营业执照副本、资质证书副本复印件等。
*、资格审查资料
注:(*)如招标人接受联合体投标的,“资格审查资料”规定的表格和资料应包括联合体各
方相关情况,联合体的每*成员都应提供。
(*)新成立企业不满足招标人年度要求的,投标人只提供成立后相应年度的资料。
(*)基本情况表
投标人名称 |
|
|
|
|
|
|
注册地址 |
|
|
|
邮政编码 |
|
|
联系方式 |
联系人 |
|
|
电话 |
|
|
联系方式 |
传真 |
|
|
网址 |
|
|
组织结构 |
|
|
|
|
|
|
法定代表人 |
姓名 |
|
专业技术职称 |
|
电话 |
|
技术负责人 |
姓名 |
|
专业技术职称 |
|
电话 |
|
成立时间 |
|
|
员工总人数: |
员工总人数: |
员工总人数: |
员工总人数: |
企业资质等级 |
|
|
其中 |
注册建造师 |
|
|
营业执照号 |
|
|
其中 |
高级专业技术职称人员 |
|
|
注册资金 |
|
|
其中 |
中级专业技术职称人员 |
|
|
开户银行 |
|
|
其中 |
初级专业技术职称人员 |
|
|
账号 |
|
|
其中 |
技工 |
|
|
经营范围 |
|
|
|
|
|
|
与投标人的单位负责人为同*人的单位 |
|
|
|
|
|
|
与投标人存在控股关系的单位 |
|
|
|
|
|
|
与投标人存在管理关系的单位 |
|
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
注:投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。
基本情况表(成员单位)
联合体成员名称 |
|
|
|
|
|
|
注册地址 |
|
|
|
邮政编码 |
|
|
联系方式 |
联系人 |
|
|
电话 |
|
|
联系方式 |
传真 |
|
|
网址 |
|
|
组织结构 |
|
|
|
|
|
|
法定代表人 |
姓名 |
|
专业技术职称 |
|
电话 |
|
技术负责人 |
姓名 |
|
专业技术职称 |
|
电话 |
|
成立时间 |
|
|
员工总人数: |
员工总人数: |
员工总人数: |
员工总人数: |
企业资质等级 |
|
|
其中 |
注册建造师 |
|
|
营业执照号 |
|
|
其中 |
高级专业技术职称人员 |
|
|
注册资金 |
|
|
其中 |
中级专业技术职称人员 |
|
|
开户银行 |
|
|
其中 |
初级专业技术职称人员 |
|
|
账号 |
|
|
其中 |
技工 |
|
|
经营范围 |
|
|
|
|
|
|
与投标人的单位负责人为同*人的单位 |
|
|
|
|
|
|
与投标人存在控股关系的单位 |
|
|
|
|
|
|
与投标人存在管理关系的单位 |
|
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
注:投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。
非联合体投标时无需填写。
(*)近年财务状况表
对财务状况的要求为:近*年无亏损(经审计的)。
注:(*)投标人应按照第*章“投标人须知”*.*.*提供相应年份的财务状况表扫描件,
可以不含财务情况说明书。
“近年财务状况表”分*种情况。例:招标文件开始下载的时间在*月*日以前的,若
投标人须知前附表规定为“近*年”,“近*年”是指当年之前的*个年度或当年的上*年
之前的*个年度。如某项目招标,招标文件开始下载的时间是****年*月*日,“近年财
务状况表”是指****年、****年、****年的财务状况,或****年、****年、
****年的财务状况,采用哪*个年度,由投标人选择;招标文件开始下载的时间在*月*
日以后的,“近*年”是指当年之前的*个年度,如某项目招标,招标文件开始下载的时间
是****年*月*日,“近年财务状况表”是指****年、****年、****年的财务状
况。投标人须知前附表规定的时间不足*年的,以此类推。
(*)财务状况表应附材料扫描件见第*章“投标人须知”*.*.*。
(*)若为联合体投标,所有成员单位均须提供。
(*)若无要求,无需填写。
(*)近年完成的类似项目情况表
项目名称 |
|
项目所在地 |
|
发包人名称 |
|
发包人地址 |
|
发包人电话 |
|
合同价格 |
|
开工日期 |
|
竣工日期 |
|
承担的工作 |
|
工程质量 |
|
项目经理 |
|
技术负责人 |
|
总监理工程师及电话 |
|
项目描述 |
|
备注 |
|
注:(*)投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。
(*)类似项目业绩是指:详见资格条件及评标办法要求,证明材料为合同协议书、竣工验收证明材料。类似项目业绩时间以
竣工验收证明材料的时间为准。
(*)类似项目业绩的合同协议书和竣工验收证明材料无法体现招标文件要求的建设规模或技术指标的,则投标人还需提供
发包人出具的证明文件。
(*)若无要求,无需填写。
(*)正在施工的和新承接的项目情况表
项目名称 |
|
项目所在地 |
|
发包人名称 |
|
发包人地址 |
|
发包人电话 |
|
签约合同价 |
|
开工日期 |
|
计划竣工日期 |
|
承担的工作 |
|
工程质量 |
|
项目经理 |
|
技术负责人 |
|
总监理工程师及电话 |
|
项目描述 |
|
备注 |
|
注:(*)投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。
(*)类似项目业绩是指:详见资格条件及评标办法要求,证明材料为合同协议书。类似项目业绩时间以合同协议书签订时间
为准。
(*)类似项目业绩的合同协议书无法体现招标文件要求的建设规模或技术指标的,则投标人还需提交发包人出具的证明文
件。
(*)若无要求,无需填写。
(*)近年发生的诉讼及仲裁情况
注:(*)本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素或评分因素,除非其中
的内容涉及其他规定的评标标准,或导致中标后合同不能履行。
(*)诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼和仲裁事项,以及投标人认
为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。
(*)诉讼包括民事诉讼和行政诉讼;仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构,由仲裁机械
以第*者的身份进行裁决。
(*)“案由”是事情的原由、名称、由来,当事人争议法律关系的类别,或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款
结算纠纷”。
(*)“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告(申请人)、被告(被申请人)或第*人的单位名称。
(*)诉讼、仲裁的起算时间为:提起诉讼、仲裁被受理的时间,或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。
(*)诉讼、仲裁已有处理结果的,应附材料见第*章“投标人须知”*.*.*;还没有处理结果,应说明进展情况,如某
某人民法院于某年某月某日已经受理。
(*)如近*年没有发生的诉讼及仲裁情况,投标人在编制投标文件时,删除表格,另声明“经本投标人认真核查,本投
标人近*年没有发生诉讼及仲裁纠纷,如不实,构成虚假,自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”
(*)按川发改政策〔****〕****号文的解释,“工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项”
是指:
(*)既包括投标人作为原告(申请人),也包括投标人作为被告(被申请人)或作为第*人。
(*)既包括投标人与项目业主发生的诉讼及仲裁,也包括工程建设项目招投标和中标合同履行过程中投标人与其他人
(法人、其他组织或个人)发生的诉讼及仲裁。
(*)既包括因外部纠纷引起的诉讼及仲裁,也包括投标人在招投标和中标合同履行过程中因投标、转包、分包、设
备和材料采购、劳动合同等内部纠纷引起的诉讼及仲裁。
(*)不管判决和裁定、仲裁裁决的结果如何,或在诉讼及仲裁过程中和解(调解)结案或撤诉(撤回仲裁申请)
等,只要是被人民法院或仲裁委员会受理的诉讼及仲裁事项都应申报。
(*)投标人隐瞒招标文件要求提供的“近*年发生的诉讼及仲裁情况”,拒不申报或不全部申报诉讼及仲裁信息,或者提
供“经本投标人认真核查,本投标人近*年没有发生诉讼及仲裁纠纷”的虚假、引人误解的声明信息,属于《招标投标法》
第***条规定的弄虚作假行为。
*、其他材料